Contractele pentru fabricarea, instalare și garanție ferestre din metal-plastic

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Executorul fabricarea, instalați și să efectueze ferestre de garanție metal-plastic (denumită în continuare - „Produsul“) și Clientul - să accepte și să plătească pentru performanță.

1.2. Structura, caracteristicile cantitative și calitative ale produselor indicate în Referințele Tehnice (Anexa N 1), care este parte integrantă din prezentul.

1.3. Executarea operelor în temeiul prezentului acord sunt în întreținerea Contractantului.

2. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI SOLUȚIONAREA PĂRȚILOR

2.1. Costing Tratatul convenit părțile în estimarea (apendicele 2 N), care face parte integrantă din prezentul.

2.2. Procedura de plată a muncii prestate: _____________, termenii de plata: ______________________.

3. Drepturile și obligațiile părților

3.1. Responsabilitati Contractor:

3.1.1. În timpul ______ primirii termenilor clientului de referință pregătit estimări ale costurilor de lucrări și trimite spre aprobare clientului documentelor justificative (facturi achiziționate de pe materialele Antreprenorului necesare pentru a efectua lucrările în conformitate cu prezentul acord).

3.1.2. Pentru a începe producția de bunuri nu mai târziu de _______ după aprobarea estimărilor de lucru pentru a finaliza fabricarea de Client și cel mai târziu _____________________.

Graficul prezinta performanța repere importante în estimările de muncă.

3.1.3. La finalizarea lucrărilor, inclusiv pentru executarea anticipată a lucrărilor, informează clientul prin fax N _______ sau e-mail: _____________________.

perioada de acceptare a rezultatului muncii convenite de către părți în plus.

3.1.5. Materiale de constructii Executare din cadrul _______ după sfârșitul produselor de instalare.

3.1.6. Nu mai târziu de ________ transmite rezultatele Clientului conform actului de acceptare a lucrărilor (anexa N __ la prezentul regulament).

3.2. Responsabilitățile clientului:

3.2.1. Contractantul pentru a furniza următoarele condiții pentru produsele de instalare: _______________, inclusiv liberă a zonei de lucru obiecte străine la o distanță de _____ metri de deschidere a ferestrei, sursa de alimentare, _____________________.

3.2.2. Pentru a accepta rezultatul actului de acceptare a lucrărilor în termenul prevăzut la alin. 3.1.6 prezentei, sau în ordinea stabilită revendicări. 3.1.3 din prezentul articol.

3.2.3. funcționare cu plată urmând procedura prevăzută la pct. 2.2 din prezentul articol.

3.3. Părțile pot denunța prezentul acord de comun acord sau în mod unilateral în cazurile prevăzute la alin. 5, art. 709, p n 2 - .. 3 linguri. 715, p. 3 linguri. 716, art. 717, n. 2, art. 719, p. 3 linguri. 723, n. 2, art. 731, p. 3 linguri. 737 din Codul civil al România, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți încetarea nu mai puțin de _____ înainte de data propusă de reziliere.

4. GARANȚIE

4.1. Nu mai târziu de ______ după semnarea actului de acceptare a Contractorul de lucru se obligă să transfere cardul de garanție pentru clienți (pașaport) la produsul instalat și instrucțiunile de utilizare a produsului.

4.2. Artistul se angajează să elimine toate defectele care apar în timpul funcționării produsului din culpa Antreprenorului în perioada de garanție (________________) (specificați perioada de garanție), în timpul căreia începe din momentul în care părțile semnează actul de acceptare a muncii.

5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.1. În cazul încălcării de către condițiile de plată pentru clienți prevăzute la alin. 2.2 din prezentul acord, Clientul este necesară în cazul contractantului cerința corespunzătoare de a plăti dobânzi la rata prevăzută de legile aplicabile din România.

5.2. În caz de încălcare a termenilor de executare de către contractant a obligațiilor sale în temeiul alin. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 - 3.1.6 din prezentul acord, Contractantul este obligat, în cazul expedierii clientului o obligație corespunzătoare de a plăti o penalitate în mărime de ______ (_________) de ruble pe fiecare zi de întârziere.

5.3. În cazul în care lucrările sunt de proastă calitate și / sau abateri de la locurile de muncă tehnice client, condițiile prezentului acord, precum și cerințele legislației românești, Clientul poate, la discreția sa, de a cere de la Contractant:

- eliminarea liberă a deficiențelor termenul convenit cu contractantul;

- reducerea proporțională a prețului contractului;

- compensație pentru cheltuielile sale documentate pentru eliminarea defectelor.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Restul, care nu este reglementată în prezentul acord, prevederile legislației române.

6.2. Diferențele care apar între părți vor fi soluționate prin negocieri. În cazul în care nu se ajunge la un acord negociat, părțile vor trimite cauza instanței, în conformitate cu legile din România.

6.3. Acordul va intra în vigoare după semnarea acestuia și este valabil până la ______________ (pentru ___________________).

6.4. Prezentul acord se face în 2 exemplare de forță juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

6.5. Următoarele aplicații sunt parte integrantă din prezentul articol:

6.5.1. Clienți Referințe tehnice (Anexa 1 N).

6.5.2. Estimarea (Anexa 2 N).

6.5.3. Actul de acceptare a activității (anexa N __).